ユーザーの「無知」は罪なのか？――IT訴訟解説 ベンダーvs.ユーザー企業 死闘編

ユーザーの「無知」は罪なのか？――IT訴訟解説 ベンダーvs.ユーザー企業 死闘編

資材リース業を営むユーザー企業から物件管理システムの刷新を依頼されたベンダー。だが、旧システムか...概要を表示 資材リース業を営むユーザー企業から物件管理システムの刷新を依頼されたベンダー。だが、旧システムから新システムに移行したデータに多数の不整合があったためシステムが正常に動作せず、納期が当初予定から大幅に遅れてしまった。 ユーザー企業はベンダーの債務履行遅滞を理由に契約を解除し、支払い済みの費用に相当する約2000万円の返還を求めてベンダーを提訴し、ベンダーはユーザー企業の協力義務違反であると反論した。裁判所はユーザーの協力義務の範囲をどのように判断し、どのような判決を下したのだろうか――。 ＠IT eBookシリーズ 第124弾『「訴えてやる！」の前に読む IT訴訟 徹底解説 vol.6』は、IT訴訟の和解調停や裁判の補助を長年担当してきた細川義洋氏が本件を解説した「ユーザーの『無知』は罪なのか？」の他、作りかけの基本設計書を基にシステム開発を強いられた「ユーザーがワガママだから失敗したんで

• IT
• 開発
• あとで読む